+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Договор подряда ремонтно строительных работ отделочных

Услугами строительства и ремонта можно воспользоваться на основе предложения от специализированных компаний, заключив с ними соответствующий договор. Строительные материалы стоят дорого, еще дороже обходятся работы по исправлению недоделок строителей. Чтобы избежать неприятностей, требуется заключить договор подряда на выполнение строительных и отделочных работ. Услугами от частных лиц не рекомендуется пользоваться, если вы впервые сталкиваетесь с данными специалистами. Хорошую рекомендацию для частного строителя вам могут дать знакомые.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Экономия на налогах: договор подряда вместо трудового

Договор подряда ремонтно строительных работ отделочных

Стоимость работ может быть изменена в сторону увеличения, по согласованию сторон, в случае: 2. Возникновения дополнительных работ, которые невозможно было предусмотреть в технической документации. Увеличения объема работ, в результате внесения изменений Заказчиком в техническую документацию проект.

Любое изменение стоимости работ оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Исполнителем, становящимся с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

Оплата работ производится по следующей схеме: 2. Оплата всех работ, включая дополнительные, производится в течение 3 трех банковских дней с момента подписания соответствующих актов сдачи-приемки. Расчеты за выполненные услуги производятся безналичным или наличным путем. Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению работ материалами и оборудованием общестроительного назначения, необходимыми для выполнения работ, упомянутых в п.

Заказчик принимает на себя обязательства по обеспечению строительства декоративными материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием, необходимыми для выполнения работ, упомянутых в п. В этом случае Заказчик обязуется возместить Подрядчику расходы за доставку и погрузочно-разгрузочные работы.

В случае обнаружения дефектов оборудования и материалов, поставляемого Заказчиком, в процессе его монтажа или испытаний Заказчик обязан в течение 7 семи календарных дней устранить дефекты или заменить оборудование, материалы. По соглашению сторон, Подрядчик может выполнить данные работы самостоятельно.

Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Сторона, поставляющая оборудование под монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия изготовителя, необходимой для монтажа. Стороны, в соответствии с обязательствами по обеспечению строительства материалами и оборудованием, несут ответственность за: 3.

Соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. Невозможность использования материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

Реализация материалов, не использованных Подрядчиком при выполнении работ и оплаченных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком. В случае задержки оплаты Заказчиком выполненных работ, срок окончания выполнения работ, указанный в п.

В случае, согласованного выполнения дополнительного объема работ или изменения графика поставки материалов и оборудования Заказчиком, срок окончания выполнения работ по настоящему договору продлевается, на согласованный сторонами срок.

Любое изменение сроков выполнения работ оформляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

Сдача — приемка выполненных работ производится поэтапно, в соответствии с графиком поэтапного выполнения работ, и оформляется актом сдачи-приемки работ, который подписывается обеими сторонами и становится неотъемлемой частью настоящего договора.

Если в процессе приемки выполненных работ Заказчик обнаружил отступления от условий настоящего договора и отказался от приемки результата работ, сторонами фиксируется перечень недостатков и срок их устранения. После устранения обнаруженных недостатков сдача-приемка производится повторно.

В случае отсутствия у Заказчика замечаний, ранее отмеченных в перечне недостатков, стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ без указания причины, такой акт подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке.

При этом в акте делается отметка об отказе Заказчика от подписания. В случае, если в течение 3 трех календарных дней с момента составления акта сдачи-приемки выполненных работ с отметкой об отказе Заказчика от приемки результата работ п.

Заказчик не представил перечень недостатков подлежащих устранению, то работы, указанные в таком акте считаются принятыми по истечению срока, указанного в настоящем пункте и подлежащими оплате в соответствии со сметой.

В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на отсутствие контроля и надзора за их выполнением со стороны Заказчика.

В случае подтверждения результатами экспертизы позиции заинтересованной стороны, понесенные ею расходы, возлагаются на контрагента по настоящему Договору. Подрядчик обязуется: 5. Выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, а также создать условия для производства последующих работ 5.

Обеспечить качество выполнения работ, в соответствие с проектной документацией, действующими СНиП и техническими условиями; 5. Своевременно, своими силами и за свой счет, устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, за которые Подрядчик несет ответственность по настоящему Договору.

Провести необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и рациональному использованию территории строительства, в ходе выполнения работ на объекте. Поддерживать чистоту и порядок на объекте и за его пределами подъезд, лифт. Вывезти в течение 3 трех календарных дней со дня подписания акта о сдаче - приемке объекта, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, демонтировать и вывезти возведенные временные сооружения.

Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работы, в случае обнаружения непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или оборудования; возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Устранить по желанию Заказчика, за его счет, недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности, в т. Стоимость устранения таких недостатков определяется сторонами дополнительно.

Выполнить полученные в ходе строительства пожелания Заказчика, если они не противоречат условиям строительного подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Незамедлительно сообщить Заказчику о возникшей необходимости проведения дополнительных работ, которые не были учтены в технической документации и получить от Заказчика согласие на проведение и оплату таких работ. В противном случае Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость незамедлительных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

Сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

Подрядчик имеет право: 5. Отказаться от выполнения работ по устранению недостатков, за которые Подрядчик не несет ответственности, в т.

По своему усмотрению, привлекать субподрядчиков для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. Приостановить выполнение работ, при неполучении от Заказчика ответа в течении 3 трех календарных дней, на сообщение о необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика.

Отказаться от выполнения дополнительных работ, в случае, если они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо в сферу деятельности его субподрядчиков, либо не могут быть выполнены Подрядчиком и его субподрядчиками по независящим от них причинам.

Выполнить работы по настоящему Договору досрочно. Удерживать принадлежащие Заказчику оборудование, остаток неиспользованного материала и другого имущества оказавшегося у него имущества Заказчика, в случае неисполнения Заказчиком обязанности оплатить выполненные работы, либо иную сумму, в т.

Заказчик обязуется: 6. Предоставить Подрядчику свободный доступ на объект, указанный в п. Обеспечить Подрядчику возможность подключения к источнику электроэнергии с напряжением не менее вольт, а также возможность использования горячего и холодного водоснабжения.

Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2 и 4 настоящего Договора. Возместить Подрядчику все затраты и убытки, понесенные в связи с внесением изменений в техническую документацию, по инициативе Заказчика. После получения устного по телефону сообщения Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п.

Своевременно решать проблемы, возникающие с жилищной администрацией. Произвести приемку и оплату работ, в том числе дополнительных, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре.

Принять и оплатить выполненные досрочно работы в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре. Заказчик имеет право: 6. Расторгнуть договор, либо уведомить Подрядчика о согласии на составление дополнительного соглашения, в течение 3 трех календарных дней, с момента получения устного по телефону сообщения, вызванного обстоятельствами, указанными в п.

Не оплачивать убытков, за приостановку работ, указанные в п. Подрядчик не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящихся в ремонтируемом помещении не принятых по акту приема-передачи.

В случае нанесения работниками Подрядчика ущерба повреждения установленному или устанавливаемому Подрядчиком оборудованию, строительным и отделочным материалам, объекту, а так же третьим лицам, Подрядчик обязуется возместить нанесенный материальный ущерб.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не использование обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не в состоянии контролировать.

При наступлении указанных в п. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. В случаях, предусмотренных в п. В том случае, если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше 6 шести календарных месяцев, Заказчик и Подрядчик должны договориться о судьбе Договора.

Все споры и разногласия между Сторонами должны решаться путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях: Систематического, без основательного, нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания выполнения работ более чем на 30 тридцать календарных дней; Систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ; Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в течение 14 четырнадцати календарных дней не были устранены, либо являются неустранимыми.

Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях: Остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 10 десять календарных дней; Обнаружившейся невозможности использования предоставленных Заказчиком материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ и отказа Заказчика от их замены; Существенного увеличения Заказчиком сложности или объемов работ, и отказа Заказчика в связи с этим увеличить установленную в Договоре стоимость работ.

В случае расторжения договора стороны производят взаиморасчет пропорционально части работ, выполненных до момента принятия решения о расторжении договора. Подрядчик гарантирует высокий уровень качества выполненных работ и соответствие требованиям СНиП. Гарантийный срок устанавливается в 2 два календарных года с момента подписания акта сдачи-приемки объекта.

Подрядчик несет ответственность за недостатки, произошедшие по его вине, обнаруженные в пределах гарантийного срока. В случае возникновения в течение гарантийного срока претензий по качеству работ Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаруженных недостатках.

Подрядчик обязуется в течение 3 трех календарных дней направить своего представителя на объект п. Подрядчик не несет ответственность за недостатки, произошедшие вследствие нормального износа объекта, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, несоблюдение условий эксплуатации объекта, неправильной эксплуатации установленного оборудования, либо другими обстоятельствами, не связанными с качеством выполнения работ Подрядчиком.

В случае возникновения спора о причинах возникновения недостатков, заинтересованная сторона за свой счет обращается в независимую экспертную организацию для проведения экспертизы. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Договор строительного подряда для отделочных работ

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно. Все работы в рамках настоящего договора производятся Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг при аналогичных условиях. Общая стоимость договора состоит из суммы цен выполняемых работ по каждому этапу, материалов, транспортных, накладных, прочих расходов, и составляет рублей.

Для вас представлен типовой договор на ремонт квартиры между согласованными с Подрядчиком, согласно перечню строительных материалов. общая стоимость ремонтно-отделочных работ составляет сумму в размере.

Ремонт квартир

Предмет договора 1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с заданием Заказчика работы по отделке объекта квартиры, нежилого помещения, дома и т. Задание заказчика представляет собой описание выполняемой подрядчиком работы ее содержания, объема и результата , то есть определяет предмет Договора. Заданием Заказчика может также являться дизайн-проект. Задание подписывается Заказчиком или его уполномоченным представителем. Сметная документация составляется Подрядчиком на основании Задания Заказчика. Сметная документация содержит указание на объем выполняемых работ и их стоимость.

Договор на ремонт квартиры образец 2019 г.

Договор между физическими лицами на выполнение работ — общие требования: Договор между физическими лицами на выполнение работ заключается в простой письменной форме. Это значит, что не требуется его нотариального удостоверения или заверения другим способом. Не выдумывайте себе лишние сложности! В идеале, вам достаточно скачать образец договора отсюда , вбить в него на пустые места нужные данные и подписать со своей стороны и со стороны исполнителя. С этого момента ваши отношения формально определены: есть предмет договора, есть срок, в течение которого следует выполнить работу, есть обязанности по оплате и взаимные гарантии.

Все дополнительные согласованные работы и услуги, не указанные в смете, оплачиваются Заказчиком отдельно в соответствии с расценками Подрядчика.

Договор на выполнение ремонтных работ

Улучшения, производимые Подрядчиком в помещениях, указанных Заказчиком в виде установленного оборудования, отделки и тому подобные улучшения именуются далее "Объект договора" или "Объект". Кроме того, Подрядчик обязуется в процессе выполнения работ подбирать для выполнения субподрядных работ строительные организации, а также изучать рынок строительных и иных материалов и других изделий строительного назначения и представлять соответствующую информацию Заказчику. По завершении работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по Акту выполненную Подрядчиком работу. За работу, выполненную субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, Подрядчик отвечает как за свою собственную работу. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим Договором работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

Договор подряда на отделочные работы + скачать.

Договор на выполнение ремонтно отделочных работ 1. Между физическим лицом и ООО был заключен договор подряда на проведение ремонтно-отделочных работ. Начало работ Есть существенные недостатки по качеству работ, в ближайшие дни собираюсь направить претензию. Хочу узнать, какой срок исковой давности и с какого момента отсчитывать? С момента когда узнали о наличии недостатков, смотря какие они скрытые или видимые.

Образец договора подряда на выполнение ремонтно-отделочных работ Заполнить типовой договор на проведение ремонтных отделочных работ с физическим Для выполнения строительных работ Подрядчику необходимы.

Договор подряда на выполнение строительно-отделочных работ с предоплатой Опубликовано Юрист-консультант г. Москва, ул. Виды работ по ремонту санузлов, границы объекта, объем работ, производимые Подрядчиком, а также вознаграждения, выплачиваемые Подрядчику за каждый вид произведенных работ устанавливаются в приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Подрядчик обязуется: 2.

По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика работы по текущему ремонту помещений, общей площадью кв. Подрядчик по заданию Заказчика приобретает необходимые строительные, отделочные материалы для проведения ремонтных работ. Подрядчик, в подтверждение расходования денежных средств на приобретение строительных и отделочных материалов, предоставляет Заказчику необходимую отчетную документацию чеки, квитанции, товарные накладные и т. Подрядчик обязан приступить к работе в сроки, установленные в п. Подрядчик несет ответственность за обеспечение работ материалами и оборудованием, а также за сохранность предоставляемых Заказчиком материалов или иного имущества Заказчика.

Что делать, если заказчик уклоняется от приемки работ?

Просмотров: 24 Раздел: Отделочные работы Договор подряда на отделочные работы пример которого Вы здесь сможете и скачать. Конечно же Мы отлично знаем, что договор подряда на отделочные работы — самый первый и основной документ, который регулирует взаимоотношения в уже письменной форме, закрепенной печатью и защищающий законом обе стороны, между подрядчиком и заказчиком, в следствии чего стоит подойти с полной ответственностью когда составляяете договор подряда на отделочные работы или же подписываете уже имеющийся договор подряда на отделочные работы. Вот в таких вопросах Мы вам сейчас и поможем. Второй вариант договора для подрядчиков- это если заказчик юридическое лицо и заголовок данного договора звучит так- договор подряда на отделочные работы если заказчик юридическое лицо. Третий и заключительный договор для подряда это когда заказчик физическое лицо, в соответствии с чем название договора соответствующее- Договор подряда на отделочные работы если заказчик физическое лицо. Все эти договора выглядят по разному и заполняются то же по разному, так что смотрим кто у вашего подряда что заказывает и вперед, скачивать договор на отделочные работы, который можно будет скачать чуть ниже. Ссылки для скачивания выделены розовым цветом.

По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика работы по текущему ремонту помещений, общей площадью кв. Москва, ул. Алымова, д.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Никогда не подписывайте договор на ремонт квартиры без этих пунктов
Комментарии 9
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. mennirenhoo

    Тарас вы учите людей тому, что нужно было учить с первого класса.

  2. Савелий

    Та вот. самая нынче актуальная тема. Что нас ждет, если введут военное положение. Что можно делать? Что нельзя? как не остаться без машины и что хуже квартиры? как себя вести? на что надеяться?

  3. Эльвира

    Живу в Беларуси. В армии не служил по причине судимости. В этом году пытались призвать на сборы. Подскажите имел ли военкомат право меня призывать?

  4. Глафира

    Здравствуйте, в том то и дело, что военкомат не хочет принимать никаких медицинских документов кроме, как из поликлиники . Т.е. это не законно? и все таки можно проходить обследование в мед. центре?

  5. Марфа

    Пусть все дела достигнут абсолюта,

  6. Оксана

    Поймали бухим сразу поехали в наркологичку. Там ребята все сговорчивые. И все норм

  7. Пантелеймон

    Притащили к следаку хуяришь ему в ухо или в глаз ручку или карандаш, много, много раз, пока не перестрелят или не спеленают. Всем кто будет вязать так же. По хуй че спросил, зачем. Посадят так хоть за что то, умрешь так хоть в бою. А следак считай себя приговорил притащив себя Называется боевая адвокатская практика ))))

  8. Афиноген

    Без обид бляхеры,давно пора многим из вас на шрот,и переходить на велики.

  9. Севастьян

    У меня аж сердце екнуло в начале видео.чуть инфаркт не получила. Хорошая шутка, вернее хорошо что это шутка. А то наши слуги ночами не спят, все думают как бы нам еще лучше жилось и хорошо дышалось.заботятся о нас, думают, то что надумали, всеми силами пытаются в жизнь воплотить.😎